|
招标项目内容 |
工程名称 |
平湖市平兴公路路肩复绿工程 |
工程地点 |
平湖市 |
资金来源 |
交通专项资金 |
投 资 批 复 |
平发改投[2014]46号文 |
项目规模结构 |
概算总投资 |
约73.7万元 |
单项合同估算价 |
约58.4万元 |
项目招标要求 |
招标方式 |
公开招标 |
标段划分 |
本工程设一个施工标段 |
施工企业资质要求 |
凡浙江省内具有独立法人资格、城市园林绿化三级及以上资质（市外企业需提供进嘉备案证），且具有同类绿化工程施工经历的施工企业均可参加施工合同段的投标 |
项目经理要求 |
担任过园林绿化工程的项目经理（或项目副经理、项目总工），为园林绿化项目主管，初级及以上技术职称。 |
招标人 |
名称（盖章） |
浙江省平湖市公路管理段 |
联 系 人 |
方先生 |
联 系 电 话 |
0573－85219396 |
招标代理 |
名称（盖章） |
嘉兴市博宏建设工程咨询有限公司 |
联系地址 |
嘉兴市百墅花园综合楼311 |
联 系 人 |
沈先生 |
联 系 电 话 |
0573-82710770 |
报名资料要求 |
单位介绍信、企业法人营业执照副本原件、企业资质证书副本原件、平湖市建设工程投标报名表、平湖市建设工程投标承诺、临时交易证（报名时办理）及经办人身份证原件及上述资料复印件（彩色扫描件或清晰复印件）一套洽购招标文件。 |
报 名 及 洽 购 地 点 |
平湖市公共资源交易中心（新华南路与池海路交叉口便民服务中心三楼） |
报名及洽购招标文件时间 |
报名及洽购招标文件时间：2014年4 月 3日至2014 年 4 月8 日（法定公休日、法定节假日除外），每日上午9：00 时至11：30 时，下午14：00 时至16：00 时（北京时间，下同）；施工招标文件每套售价300 元，逾期不售，售后不退。 |
投标保证金 |
一、投标保证金提交方式和时间。1、投标人在提交投标文件之前，必须提交壹万元投标保证金。投标人通过（平湖市公共资源交易中心注册）企业的基本账户将保证金转账至指定账户，账户名称：平湖市公共资源交易中心（本账户支持各银行网银支付,不接受汇票、电汇、支票、现金、保函等其他支付方式），开户行：中国银行平湖市支行，账号：3805 5836 1572。2、由于网银转账具有时差性，投标保证金必须于投标截止时间两个工作日的16：00前完成支付。并登录中国银行客户招投标平台查看到账情况，网址：http://cas.zj.bank-of-china.com/pracc。
|
报名表及承诺书下载网址 |
|
附录1 资格审查文件（资质最低条件）
标段 |
施工企业资质等级要求 |
|
1、 凡浙江省内具有独立法人资格、城市园林绿化三级及以上资质（市外企业需提供进嘉备案证）；
2、 注册资金与所投标段的规模相适应。 |
附录2 资格审查条件（财务最低要求）
标段 |
财务要求 |
|
承诺营运资金不少于20 万元人民币（由投标人自行决定采用银行信贷证明或财务能力承诺书）。
若采用银行信贷证明，开具银行信贷证明的银行级别：县 级及以上 。 |
附录3 资格审查条件（业绩最低要求）
标段 |
业绩要求 |
|
自2009年1月1日（以实际交工日期为准）以来按一个标段成功完成过：
单项合同价50万元及以上的绿化工程施工
|
注：1. 应附：（1）中标通知书、（2）合同协议书；两者缺一不可，否则业绩不予认可。
2.上述资料中的施工单位名称必须一致（施工单位名称发生合法变更的除外，但需提供合法变更的有效文件），否则业绩不予认可。
3.工程规模解释顺序为：合同协议书、中标通知书；如上述资料中均未体现工程规模、工程内容的，必须附发包人或地市级（含）以上工程质量监督机构出具的证明材料，否则业绩不予认可。
附录4 资格审查条件（信誉最低要求）
信誉要求 |
1、无投标人须知第1.4.3项的情形；
2、近三年（自 2009 年 1 月 1 日以来）（以法院判决书出具的时间为准），投标人无行贿犯罪行为（行贿犯罪行为以法院判决书为准）；
|
附录5 资格审查条件（项目经理和项目总工最低要求）
人员 |
数量 |
资格要求 |
项目经理 |
1 |
1、担任过园林绿化工程的项目经理（或项目副经理、项目总工），为园林绿化项目主管，初级及以上技术职称。
2、拟委任项目经理未在其他合同工期未到的项目上任职，若该项目已提前完工，应提供业主证明材料。
3、近三年（自2009年1月1日以来）（以法院判决书出具的时间为准），拟委任项目经理无行贿犯罪行为（以法院判决书为准）； |
项目总工 |
1 |
担任过园林绿化工程的项目总工（或项目经理、项目副经理），有中级及以上技术职称 |
注：1.应附项目经理和项目总工的身份证、职称资格证书以及项目经理的园林绿化项目主管证书的复印件。
2.应附项目经理和项目总工担任类似项目的项目经理和项目总工的相关业绩证明材料复印件。
3.应附投标人所属社保机构出具的拟委任项目经理和项目总工的最近三个月（2014年1、2、3月）社保缴费证明（并加盖缴费证明专用章）或其他能够证明拟委任项目经理和项目总工参加社保（最近三个月）的有效证明材料（并加盖社保机构单位章）。
4.目前在具体项目上任职，但该项目已提前完工，应附该项目发包人的证明材料。
|
