|
浙江省衢州第二中学定于2014年7月14日在市公共资源交易中心（衢州市花园东大道169号五楼）确定浙江省衢州第二中学道路改造工程的承包商。
一.项目概况
本工程地址在衢州第二中学校园内。工程内容包括混凝土路面改建沥青路面，铺设UPVC加筋管最大雨水管管径DN300mm，投资约为65万元，属小型市政工程。计划工期：30日历天。承包范围：设计图纸范围内道路改造工程施工等，详见工程量清单及图纸。质量目标一次性验收合格。项目审定预算价为 666462 元，审定最高限价为613145元。（报价超过审定最高限价的，发包人予以拒绝）。
二.交易资格要求
本次交易要求承包商须具有独立法人资格，且是《衢州市政府投资工程建设项目承包商公选入围名录》中“市政公用工程施工总承包A1、A2、B组中的市政公用工程施工总承包三级及以上资质的企业；其中，承包商拟派项目负责人须具备有效的市政工程二级及以上或衢州市企业市政工程三级项目经理资质，具有有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目负责人。
三.交易保证金
本项目交纳交易保证金10000元整，交易保证金必须从衢州市招投标管理系统备案帐户汇出。企业可采用网银（电汇）方式交纳，也可采用银行汇票、转帐支票（限衢州市内）方式到单位开户行交纳。交易保证金专用账户为；“开户单位：衢州市公共资源市场化配置监督管理办公室；开户行：衢州市工商银行南区支行；账号：1209270029200166678”。资金到帐被审核通过后，承包商通过登陆“招标快线”（网址：http://web.zj.icbc.com.cn/zjebank ）完成项目确认。（操作最后期限为2014年7 月13日23：59：59前）资金到账但无法通过“招标快线”确认的，请于2014年7月 14日9：00前（双休日、节假日除外）携带投标保证金递交登记表及到账依据到市监管办保证金室完成交易保证金交纳确认手续。（联系电话：0570-8757613）。详见：http://www.qzztb.net/Service/ViewData.asp?ServiceId=20110513095530197 。（注：交年金的企业将收据或协议复印件带至承包商确定会议现场，供审查。否则予以拒收）。
四.录入信息
4.1企业于 2014年7月14日8：30～ 9：30时（以中科院国家授时中心标准时间为准）交易员本人将授权委托书及有效的CA数字认证证书（USB KEY）交至衢州市公共资源交易中心建设工程交易科窗口工作人员(衢州市花园东大道169号五楼)，并办理录入信息手续，联系电话:0570-3899063。
4.2企业录入信息时须由交易员本人携带交易员CA数字认证证书（USB KEY）办理。[企业必须进入市监管办招投标企业信息库(入库时必须提供营业执照副本、企业资质证书、安全生产许可证，注册建造师证或项目经理证书及安全生产考核合格证等的原件及复印件)。未入库企业可于2014年7月11日16：00前到市监管办业务处613室（衢州市花园东大道169号六楼，电话：0570-8757609）办理相关手续]。详情见：http://www.qzztb.net/DataDown/ViewData.asp?DataDownId=20080512100125859
五.报价函及已标价工程量清单的递交
5.1报价函及已标价工程量清单递交的截止时间为2014 年 7月14日 9:30时，地点为衢州市公共资源交易中心显示屏上公告的开标厅，报价函及已标价工程量清单须密封。未密封的，发包人予以拒绝。
5.2报价函及已标价工程量清单包括：
（1）报价函；
（2）封4.1 总价；
（3）表4.2 说明（总说明）；
（4）表4.3 工程项目报价汇总表；
（5）表4.4 单位（专业）工程报价计算表；
（6）表4.5 分部分项工程量清单与计价表；
（7）表4.5.1 工程量清单综合单价计算表；
（8）表4.5.1.1 工程量清单综合单价工料机分析表；
（9）表4.6 施工技术措施项目清单与计价表；
（10）表4.6.1 措施项目清单综合单价计算表；
（11）表4.6.1.1 措施项目清单综合单价工料机分析表；
（12）表4.7施工组织措施项目清单与计算表；
（13）表4.8其他项目清单及计价汇总表；
（14）表4.8.1 暂列金额明细表；
（15）表4.8.3 计日工报价表；
（16）表4.8.4总承包服务费报价表；
（17）表4.8.9 主要工日价格表；
（18）表4.8.10主要材料价格表；
（19）表4.8.11 主要机械台班价格表。
5.3本工程采用工程量清单法报价，承包商统一以《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）规定的项目编码、项目名称、计量单位及工程量计算规则为依据，并根据《浙江省建设工程计价规则》（2010版），按发包人提供的图纸及给出的工程量清单，结合项目具体条件和企业自身实力考虑部分风险自主报价。除合同规定的可调内容外，承包商在报价中均包括完成该工程项目的人工费、材料费、施工机械使用费、措施费、企业管理费、利润、规费、税金和风险费等费用。
5.4承包商要充分了解本工程的图纸设计、工期进度要求、质量和安全要求、现场及施工环境情况、资金支付情况、材料采购及质量档次要求、配合协作等所有情况，以自身公司实力进行报价，不得恶意报价或不平衡报价，如发现将严肃处理。
5.5安全文明施工措施费、规费、工伤保险费、意外伤害保险费和税金必须按建设行政主管部门的有关规定及《浙江省建设工程施工费用定额》（2010版）计取。
5.6承包商递交的资料需包含报价函、已标价工程量清单（纸制版1份）及已标价工程量清单电子光盘（1个，按品茗软件公司提供的光盘而制作的已标价工程量清单电子文档）。未提供的，发包人予以拒绝。
六.承包商的确定
（1）承包商在报价函递交的截止时间前必须自行勘探现场，以便获取有关报价和签署合同所涉及的资料。
（2）在有效报价中按报价从低到高排序，确定2名候选承包商，最低报价为第一候选承包商，次低报价为第二候选承包商。（如果报价相同时，则现场抽签确定）。
（3）报价在审定最高限价613145元及以下的且工期和质量目标响应交易公告要求的报价为有效报价。报价超过最高限价或工期或质量目标未响应交易公告要求的的承包商，发包人予以拒绝。
（4）本工程设风险控制价风险控制价=最高限价*85%，风险控制价依据浙政发〔2009〕22号“关于严格规范国有投资工程建设项目招标投标活动的意见”第十条有关规定产生，承包价如低于本工程风险控制价的，应提交低价风险保证金，低价风险保证金额度为承包价净值与风险控制价之差额。
（5）第一候选承包商在2014年 7月 18 日必须与发包人签订施工合同，并提交承包价的10%作为履约保证金及低价风险保证金（如有），如未签合同或未提交履约保证金及低价风险保证金（如有），发包人将没收交易保证金，并上报有关监管部门，同时通知第二候选承包商签订施工合同，第二候选承包商应提交承包价的10%作为履约保证金及低价风险保证金（如有），如未签合同或未提交履约保证金及低价风险保证金（如有），发包人将没收交易保证金，并上报有关监管部门，并重新发布交易公告。
（6）签订合同之日即作为开工之日，发包人将以此时间点作为考核承包人工期履约的起始点，发包人将拒绝承包人提出的延误工期的理由。承包商报价时需考虑此因素。
（7）发包人将对候选承包商递交的已标价工程量清单进行审查，如发现恶意报价或严重不平衡报价的，将取消其承包人资格，并上报有关监管部门。
（8）承包人开始施工后如出现施工队伍素质、力量、机械配备不符合工程需要，造成现场管理混乱，工程质量和进度明显达不到预定计划的，发包人将终止合同，有权在原候选承包商中按序选择承包人。承包商报价时需考虑此因素。
七、合同主要条款
第一部分 合同协议书
发包人（全称）： 浙江省衢州第二中学
承包人（全称）：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就浙江省衢州第二中学道路改造工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：浙江省衢州第二中学道路改造工程 。
2.工程地点：衢州第二中学校园内。
3.工程立项批准文号： 。
4.资金来源： 100%政府投资。
5.工程内容： 。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围： 。
二、合同工期
计划开工日期： 年 月 日。
计划竣工日期： 年 月 日。
工期总日历天数： 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准
工程质量符合 标准。
四、签约合同价与合同价格形式
1.签约合同价为：
人民币（大写） (￥ 元)；
其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写） (￥ 元)；
（2）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写） (￥ 元)；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写） (￥ 元)；
（4）暂列金额：
人民币（大写） (￥ 元)。
2.合同价格形式： 。
五、项目经理
承包人项目经理： 。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）报价涵；
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招交易形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间
本合同于 年 月 日签订。
十、签订地点
本合同在 签订。
十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
本合同自 生效。
十三、合同份数
本合同一式 份，均具有同等法律效力，发包人执 份，承包人执 份。
发包人： (公章) 承包人： (公章)
法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人：
（签字） （签字）
组织机构代码： 组织机构代码：
地 址： 地 址：
邮政编码： 邮政编码：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
电 话： 电 话：
传 真： 传 真：
电子信箱： 电子信箱：
开户银行： 开户银行：
账 号： 账 号：
通用条款
通用条款以《建设工程施工合同（示范文本）》（GF―2013―0201）为准。
第三部分 专用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：(1)交易公告(2)监理合同 。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名 称： ；
资质类别和等级： ；
联系电话： ；
电子信箱： ；
通信地址： 。
1.1.2.5 设计人：
名 称： ；
资质类别和等级： ；
联系电话： ；
电子信箱： ；
通信地址： 。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 。
1.1.3.9 永久占地包括： 。
1.1.3.10 临时占地包括： 。
1.3法律
适用于合同的其他规范性文件： 。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：按交易公告及国家有关标准、规范要求。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： ；
发包人提供国外标准、规范的份数： ；
发包人提供国外标准、规范的名称： 。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： 。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：(1) 本合同协议书 (2)中标通知书 （3）交易公告(4)报价函及其附件(5)本合同专用条款 (6)本合同通用条款 (7)标准、规范及有关技术文件 (8)图纸 (9)工程量清单 (10)工程报价单或预算书 （11）监理合同。
1.6 图纸和承包人文件
1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限： ；
发包人向承包人提供图纸的数量：伍套；
发包人向承包人提供图纸的内容：完整的施工图 。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括： ；
承包人提供的文件的期限为： ；
承包人提供的文件的数量为： ；
承包人提供的文件的形式为： ；
发包人审批承包人文件的期限： 。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定： 。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点： ；
发包人指定的接收人为： 。
承包人接收文件的地点： ；
承包人指定的接收人为： 。
监理人接收文件的地点： ；
监理人指定的接收人为： 。
1.10 交通运输
1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定： 。
1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定： 。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定： 。
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。
1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求： 。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人自行承担。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 是 。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：在招标人提供的工程量清单范围内，若存在招标人提供的分部分项工程量清单项目少算漏项的，经双方核对确认后的工程量，作为竣工结算调整的依据。上述情况由中承包商向招标人在中标通知书备案确认后30日历天内提出核对意见。中标人逾期未核对的，视作对工程量无异议，增加的工程量在竣工结算时不予调整（清单复核图纸以招标人提供书面图纸为准）。子目工程量少算比例在10%以内的，且子目工程费不超过5万元的，不予工程量核对调整，等结算时按实计量调整 。
2. 发包人
2.2 发包人代表
发包人代表：
姓 名： ；
身份证号： ；
职 务： ；
联系电话： ；
电子信箱： ；
通信地址： 。
发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人协调有关事宜 。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：已具备 。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：水准点与座标控制点交验要求：（1）水准点与座标控制点交验要求：发包人现场交验，施工单位验收复测，并做好校验记录（2）协调处理施工中各方面的关系及有关工作 。
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求： 。
发包人是否提供支付担保： 。
发包人提供支付担保的形式： 。
3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
（5）承包人提交的竣工资料的内容：工程完工后两周内向发包人提供监理工程师复核的竣工图及完整的竣工资料各三套 。
承包人需要提交的竣工资料套数： 3套 。
承包人提交的竣工资料的费用承担： 由承包人承担 。
承包人提交的竣工资料移交时间：工程完工后两周内 。
承包人提交的竣工资料形式要求： 文本形式及电子版 。
（6）承包人应履行的其他义务：（1）向发包人和监理各提供一间现场办公室。（2）根据衢州市建设局衢建公[2007]1号文件精神，工程验收合格，并交付使用和移交接管前的成品保护，由承包人负责。（3）承包人严格执行国家和地方有关环境保护的法律、法规。保证施工现场的清洁、文明施工，符合环境卫生有关管理规定和衢建公2003年13号文件要求。在施工过程中，承包人必须服从行业管理部门、发包人及监理单位的监督管理。（4）协助发包人办理各项手续。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓 名： ；
身份证号： ；
建造师执业资格等级： ；
建造师注册证书号： ；
建造师执业印章号： ；
安全生产考核合格证书号： ；
联系电话： ；
电子信箱： ；
通信地址： ；
承包人对项目经理的授权范围如下： 。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 24日历天 。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： 。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目负责人（项目经理）承诺每月到位天数不得少于24天，每月少到一天扣1000元。按月考核；项目负责人（项目经理）不到位累计达5天的，发包人及监理单位给予警告，10天及以上的，发包人有权终止合同，由此引起的损失由承包人承担，发包人将扣除全部项目班子到位履约保证金。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任： 项目负责人（项目经理）不得更换，在工地组织施工，如遇特殊情况必须经发包方批准同意后更换相应人员，项目负责人（项目经理）更换支付10万元违约金。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：项目负责人（项目经理）不得更换，在工地组织施工，如遇特殊情况必须经发包方批准同意后更换相应人员，项目负责人（项目经理）更换支付10万元违约金。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 27日历天 。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：项目技术负责人、及相关人员不得更换，在工地组织施工，如遇特殊情况必须经相关部门及发包方批准同意后更换相应人员，项目技术负责人更换支付10万元违约金，其他人员更换支付5万元/人的违约金。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：技术负责人承诺每月到位天数不得少于24天，每月少到一天扣1000元。其他人员承诺每月到位天数27天以上，每月少一天扣500元。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：项目技术负责人及相关人员不得更换，在工地组织施工，如遇特殊情况必须经相关部门及发包方批准同意后更换相应人员，项目技术负责人更换支付10万元违约金，其他人员更换支付5万元/人的违约金。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：技术负责人承诺每月到位天数不得少于24天，每月少到一天扣1000元。其他人员承诺每月到位天数27天以上，每月少一天扣500元。
3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：设计图纸范围内所有工程 。
主体结构、关键性工作的范围： 。
3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括： 。
其他关于分包的约定： 。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定： 。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保： 是 。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：本工程实行履约保证金制度，在签订工程承包合同前，支付中标价的10%的履约保证金，（以银行汇票或转帐支票方式），缴存至招标人指定的银行帐户。如有违约，按合同违约责任扣除部分或全部履约保证金。工程竣工验收交付一个月内退还履约保证金（无息），如有违约则扣除相应违约金后，余额退还。
4. 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：详见组成本合同文件的《委托监理合同》内发包人委托的职权部分。
关于监理人的监理权限：总监理工程师签发任何付款凭证，均需征得发包人同意。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓 名： ；
职 务： ；
监理工程师执业资格证书号： ；
联系电话： ；
电子信箱： ；
通信地址： ；
关于监理人的其他约定： 。
4.4 商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（1） ；
（2） ；
（3） 。
5. 工程质量
5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求： 发包人要求工程质量标准为“一次性验收合格”。
关于工程奖项的约定： 。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按质监和监理交底有关约定。
监理人不能按时进行检查时，应提前 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过： 小时。
6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包方要严格执行国家和浙江省及衢州市等有关部门的安全文明施工规定，服从建设行业管理部门、发包方及监理单位的监督管理，自觉做好现场文明施工、安全生产的各项管理工作。若发生安全事故，由承包方承担一切责任和费用，发生一般及以上安全事故的还将扣除承包人的文明施工、安全生产违约履约保证金及安全文明措施费用。 。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人须对其管辖范围内的人员和设备以及工程的安全负责，负责做好其所辖人员的工作场所的日常治安管理和安全保护工作。。
关于编制施工场地治安管理计划的约定： 。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求： /。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：安全文明措施费不列入工程进度款的支付基数，在工程开工前预付此项费用的50%，其余费用在工程竣工验收合格并符合交易公告及合同约定后的一个月内支付。承包人须加强施工期间的安全生产管理，落实安全生产经费，制订安全操作规程，保证工程施工的安全。
7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：工程实施过程中，工程师可根据工程实施情况对施工方案进行调整，指令调整的工作计划，施工单位必须按工程师的计划完成所有工作，如不能完成，由工程师出具整改期限，在整改期限内仍不能按时完成的，业主将予以解除合同，承包人将全部工期履约保证金作为赔偿支付给发包人，并承担由此造成的所有直接和间接损失 。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：在中标通知书发出后10天内,提交施工组织设计。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 工程师应在收到该计划后的3天内审查同意或提出修改意见 。
7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限： 。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： 。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：自总监理工程师发布工程开工令起计算合同工期如故意拖延各项准备工作影响工程正常开工的，发包人有权单方面解除合同，承包人须赔偿发包人相关损失。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 发包人现场交验，施工单位验收复测，并做好校验记录。 。
7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形： / 。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：除因发包人政策处理等原因造成的工期延误按实签证外，实际工期比合同工期每拖延一天，按合同价千分之一进行处罚，处罚款直接在履约保证金中扣除；延期超过15天，承包人将全部工期履约保证金作为赔偿支付给发包人,并承担由此造成的所有直接和间接损失,且发包人有权单方终止合同。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 。
7.6 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：
7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励： \\ 。
8. 材料与设备
8.4材料与工程设备的保管与使用
8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：无。
8.6 样品
8.6.1样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：承包人应采用具有一定生产规模、市场信誉好的生产厂家和品牌，所有材料均应有产品合格证。对本工程使用的材料、设备必须符合设计和相关要求并经监理、发包人签字同意后方可进场，需检测的材料检测后用于工程中。严禁使用不符合设计要求的建筑材料。若使用劣质和未经检测合格的建材施工，一经发现，发包人或监理方有权制止使用，甚至停工、返工。情节严重的，发包人将予以解除合同。无论发包人或监理方是否发现和制止，由于使用劣质建材施工所引起的一切责任均由承包人负责。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定： 。
9. 试验与检验
9.1试验设备与试验人员
9.1.2 试验设备
施工现场需要配置的试验场所： 。
施工现场需要配备的试验设备： 。
施工现场需要具备的其他试验条件： 。
9.4 现场工艺试验
现场工艺试验的有关约定： 。
10. 变更
10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：因设计变更引起新的工程量清单项目或工程量实际发生变化根据市住建局衢住建公【2011】104号文件精神执行，必须经设计、监理、业主、住建、财政等部门和单位审批后，并经按实计量签证后作相应调整。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定: 1、因漏项、设计变更等引起新的工程量清单项目，其相应综合单价的确定方法为：调整方式：（1）合同中已有适用的综合单价，按合同中已有的综合单价确定；（2）合同中有类似的综合单价的，参照类似的综合单价确定；（3）如合同中没有使用的或类似的综合单价，其综合单价按交易时审定预算价同口径编制*（1-中标下浮比例）[中标下浮比例=[1-（中标价÷审定预算价）]×100%（材料按审定预算价同口径编制，衢州信息没有的，按省信息；如衢州和省信息均没有的，以业主、监理、中标人三方共同进行市场询价确定，经市场询价材料价格不再下浮）。
2、合同协议书约定采用固定单价合同形式时，因非承包人原因引起已标价工程量清单中列明的工程量发生增减，且单个子目工程量变化幅度在15％以内(含)时，应执行已标价工程量清单中列明的该子目的单价；单个子目工程量变化幅度在15％以外(不含)，且导致分部分项工程费总额变化幅度超过2％时，由承包人提出并由监理人按上述第1款商定或确定新的单价，该子目按修正后的新的单价计价。
10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限： 。
发包人审批承包人合理化建议的期限： 。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： 。
10.7 暂估价
暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 种方式确定。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定： 。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额用于施工合同尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工过程中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整发生的索赔、现场签证确认等的费用，属发包人所有，今后施工过程中如未发生前述因素，此项费用就不存在，不予计算，发包人不予支付。
11. 价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：调整按衢住建建 [2012]127号文件执行，结合衢州市建设局衢建建[2008] 51号、79号等文件精神方可进行调整。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 3 种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： ；
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
（2）关于基准价格的约定： 。
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 %时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 %时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± %时，其超过部分据实调整。
第3种方式：其他价格调整方式： 按衢住建建 [2012]127号文件执行 。
12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式
1、单价合同。
本工程采用固定单价合同，工程量按实结算。
综合单价包含的风险范围： 施工过程中可能出现的人员伤亡、质量缺陷、工期拖延等对合同价的影响，以及经甲乙双方核对招标人提供的工程量清单并确认前未发现的遗漏、理解偏差等不利事件所需的费用。
所有招标文件或工程量清单明示要求报价的内容而承包商未予报价的，将被认为包含在合同总价中，结算时合同价款将不再追加；清单描述中清单内容是图纸及经答疑后的补充文件所包括的全部内容而不是清单所包括内容。如果图纸，明确的工程内容而项目编码所对应的清单项目特征描述内容未明确或不相符的，各承包商没有提出异议，视为已包括在清单的相关项目中，不得以漏算、缺算、少算的名义追加。如果设计文件及经答疑后的补充文件未明确，而清单项目特征描述明确的，按清单描述特征考虑。
风险费用的计算方法： \\ 。
风险范围以外合同价格的调整方法： \\ 。
2、总价合同。
总价包含的风险范围： \\ 。
风险费用的计算方法： \\ 。
风险范围以外合同价格的调整方法： \\ 。
3、其他价格方式： / 。
12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：\\。
预付款支付期限： \\ 。
预付款扣回的方式： \\ 。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限： \\ 。
预付款担保的形式为： \\ 。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则： 。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定： 每月25日前 。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定： 。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：\\ 。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：\\ 。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序： \\ 。
12.4 工程进度款支付
12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定：工程完工并经初验合格后支付至合同价的80%；竣工验收合格并决算通过审计后支付至工程决算审定价的95%；另外5%作为保修金，待缺陷责任期满时付清。”。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定： 。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定： 。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定： 。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： 。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限： 。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： 。
（2）发包人支付进度款的期限： 。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： 。
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批： 。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： 。
13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过： 小时。
13.2 竣工验收
13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定： 。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：
。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限： 。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： 。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： 。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容： 。
（1）单机无负荷试车费用由承包人 承担；
（2）无负荷联动试车费用由承包人 承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定： 。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限： 。
14. 竣工结算
14.1 竣工付款申请
承包人提交竣工付款申请单的期限： 。
竣工付款申请单应包括的内容： 。
14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限： 。
发包人完成竣工付款的期限： 。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数： 。
承包人提交最终结算申请单的期限： 。
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 。
（2）发包人完成支付的期限： 。
15. 缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：缺陷责任期24个月，其他保修范围按工程质量保修书。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定： 是 。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第 （2） 种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为： ；
（2） 5 %的工程款；
（3）其他方式: 。
15.3.2 质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第 （2） 种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式: 。
关于质量保证金的补充约定： 。
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：按工程质量保修书。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 。
16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形： 。
16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： 。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： 。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： 。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： 。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： 。
（7）其他： 。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：1、承包人在施工合同签订后及时按有关规定交纳民工工资保障金。若发现承包方不及时支付民工工资的，发包方可扣除相应的民工工资履约保证金；如发现第二次不及时支付并有上访情况给发包人造成不良影响及严重后果的，发包人可扣除全部履约保证金，发包人有权从工程款中直接支付民工工资。
2、本合同在实施中，如承包人的施工队伍素质、力量、机械配备不符合工程施工需要，造成现场管理混乱，工程质量和进度明显达不到预定计划时，发包人有权要求其整改并充实施工力量，承包人必须接受，否则作违约处理，直至终止合同，并赔偿发包人损失。
3、除因发包人政策处理等原因造成的工期延误按实签证外，实际工期比合同工期每拖延一天，按合同价千分之一进行处罚，处罚款直接在履约保证金中扣除；延期超过15天，承包人将全部工期履约保证金作为赔偿支付给发包人,并承担由此造成的所有直接和间接损失,且发包人有权单方终止合同 。
4、由于政策处理、协调等非承包方原因及不可抗力原因造成的工期延误，按监理方、发包人签证的天数给予相应顺延，但费用不予补偿；由于承包人原因造成的工期延误，工期不予顺延。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：按16.2.1 款 。
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定： 按16.2.1 款 。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： \\ 。
17. 不可抗力
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 工期根据发包人及监理确认后，经批准的签证天数给予顺延，费用不予补偿 。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 天内完成款项的支付。
18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：根据衢州市建设工程施工人员人身意外伤害险、建筑业农民工工伤保险等有关投保规定进行投保，费用由承包人承担。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定： 。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定： 。
20. 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 是 。
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定： 。
选定争议评审员的期限： 。
争议评审小组成员的报酬承担方式： 。
其他事项的约定： 。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定： 。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 1 种方式解决：
（1）向 衢州市 仲裁委员会申请仲裁；
（2）向 \\ 人民法院起诉。
21．补充：
1、应当认为在正式签定合同以前，承包人已经认真研究发包人提供的合同文件，对任何可能存在的疑问都已经得到发包人的澄清和解答，并对由合同文件所定义的承包人合同工作内容达到透彻和充分的理解。
应当认为，承包人已经确认其提交的报价函以及工程量清单中开列的各项价格的正确性和充分性。除非合同中另有约定，承包人提交的报价函以及工程量清单中开列的各项价格已经全面、充分的体现和覆盖了：
（1）承包人根据合同应承担的全部义务；
（2）为该工程的正确实施、竣工后保修期内的修补以及由于承包人的原因造成的缺陷，承包人承担所必须发生的一切开支。
2、履约保证金分六个部分，工期履约占50%，质量履约占30%，安全文明施工履约占9%，廉政保证金1%，项目班子到位率履约5%，民工工资占5%。履约保证金的退回（不计利息）：竣工验收合格并备案后1个月内退还。
3、为加强施工现场管理，保证工程质量，承包人对工程款必须专款专用，应及时拨付给项目部足额的工程款，除直接费必须全部拨付外，还应拨付不少于5%的施工现场管理费。
4、解除合同后，招标人有权依序确定其他中标候选人为中标人并与其签订合同。
5、按报价函质量承诺：按国家现行有关验收规范和标准，通过一次性验收。如一次性验收不合格，发包人扣除承包方全部质量履约保证金，同时承包人无条件返修，并承担一切返修的费用，承包人赔偿由此造成的经济损失。如承包方返修不合格，发包人处以中标价10%的违约金，承包人赔偿由此造成的损失。双方对工程质量有争议时，双方同意由衢州市工程质量检测站鉴定。
（注：专项条款中未明确的在签订合同时明确）
附：1、工程量清单（品茗光盘）
2、图纸
3、报价函
发包人： 浙江省衢州第二中学
招标代理人：衢州市中广工程咨询有限公司
联系人 ： 蒋女士 电话： 3864557
衢州市公共资源交易中心
2014 年 7 月 10日 |
