|
1. 招标条件 本招标项目哈尔滨市群力西区配建污水管线工程施工已由哈尔滨市政府以《关于城区重点水系程建类治理项目推进情况的报告》文件批准建设，招标人为哈尔滨排水集团有限公司。建设资金来自财政资金。项目已具备招标条件，黑龙江省招标公司受招标人的委托，现对施工进行公开招标。 2. 项目概况与招标范围 2.1项目名称：哈尔滨市群力西区配建污水管线工程施工 2.2建设地点：哈尔滨市。
2.3建设规模：污水泵站设计流量为12000m3/d，管线总长度987.08m。
2.4施工期：计划开工日期2019年8月23日，竣工日期2019年12月20日，总工期120日历天. 2.5质量标准：合格 2.6招标内容：哈尔滨市群力西区配建污水管线工程施工，具体见工程量清单。 2.7本项目分为一个标段，招标控制价12746597.13元。 3. 投标人资格要求 3.1本次招标要求潜在投标人须具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，具备有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 3.2投标人拟派的项目经理须具备市政工程专业二级注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，提供连续12个月（2018年07月至2019年06月）企业为其缴纳社会保险的有效证明，同时需提供查询真伪的信息（哈尔滨市企业应提供社保证明的查询方式及相关信息，包括社保号、身份证号、密码等；外省、市投标企业必须提供查询网址及相关信息，包括社保号、身份证号、密码等。投标人应按所提供的查询方式自行进行复核，确保查询途径准确，评标时按投标人提供的查询方式查询不到的，按未提供社保证明处理，其投标将被否决。），且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。项目组至少配备施工员1人、质量员1人、安全员1人。施工员及质量员具备岗位证书，安全员具备安全生产考核合格证书；上述证书如果登记专业类别的，专业类别要求为市政工程相关专业。 3.3投标人须针对本项目提供拟投标企业无拖欠工程款和农民工工资承诺书，以证明投标人没有拖欠工程款和农民工工资的情形。 3.4本次招标不接受联合体投标。 3.5资格审查方式：本工程采用资格后审方式,主要资格审查标准、内容等详见招标文件，只有资格审查合格的投标申请人才有可能被授予合同。 3.6投标人如被最高人民法院在"信用中国"网站（）列入失信被执行人名单的，其投标将被否决。（以"信用中国"查询结果网页截图为准，网页截图需体现查询时间且查询时间不得早于招标公告发布之日）。 3.7投标人、法定代表人及其项目经理近3年如有行贿犯罪行为（近三年是指中国裁判文书网"发布之日至投标截止时间不超过三年），本次招标所称“行贿犯罪行为”是指各级人民法院判决书中（以中国裁判文书网为准）有判决投标人或其法定代表人或拟委任的项目负责人犯行贿罪的情形），其投标将被否决。（以"中国裁判文书网"网站截图为准，网页截图需体现查询时间且查询时间不得早于招标公告发布之日） 4. 招标文件的获取 4.1潜在投标人应先在“黑龙江公共资源交易网”（ http://hljggzyjyw.gov.cn）进行用户注册、办理数字证书,使用数字证书登录“黑龙江公共资源交易网”上的“交易平台”，下载招标文件。下载时间为2019年7月24日10时30分至2019年7月29日10时30分（北京时间，下同）。 有关手续请查看“黑龙江公共资源交易网”中的《关于黑龙江公共资源交易平台用户注册及办理数字证书的说明》。 4.2招标文件每套1000元/份。潜在投标人使用数字证书通过“黑龙江公共资源交易网”在线支付下载。投标人点击“文件获取”，选择拟参与的交易项目，在线缴纳文件费，购买成功后需要立即选择保证金缴纳银行。 4.3潜在投标人应在2019年7月29日10时30分前通过在线下载方式获取招标文件、工程量清单及图纸。 5. 投标文件的递交 5.1 投标文件递交方式为网上递交，投标截止时间为2019年8月15日9时30分。开标时间为2019年8月16日9时30分。 5.2 在投标截止时间后递交的电子投标文件，系统不予接收。 6. 踏勘现场和答疑安排 6.1招标人不统一组织踏勘现场。 6.2招标人对招标文件的澄清通过网上进行。 7. 开、评标方式 6.1 本项目采用线上开标，投标人无需到达开标现场解密（各投标人自开标时间起进行远程解密即可）。 6.2 投标人的授权代理人须于2019年8月16日9时30分前递交密封后的资格证明原件及使用电子投标编制工具（正式版）编制的工程量清单电子版，递交地点为哈尔滨市公共资源交易中心（哈尔滨市南岗区中山路181号市民大厦）四楼开标室，逾期不予接收。 8. 发布公告的媒介 本次招标公告同时在黑龙江公共资源交易网（http://hljggzyjyw.gov.cn）； 黑龙江工程招投标网（）； 哈尔滨公共资源交易网-建设工程"（）及哈尔滨公共资源交易中心电子大屏幕上发布。 9、其他 9.1参加本次投标活动的投标人的法定代表人或其委托代理人（拟派建造师）参加所有阶段的开标会。 9.2本项目将按哈尔滨市住房和城乡建设局“关于2018年度哈尔滨市建筑企业综合信用评价有关情况的通报”文件执行，“138家企业(含外埠企业70家)因连续两年被评价为不合格企业，将按照相关规定清出我市建筑市场；7家企业被省住建部门清出黑龙江省建筑市场。”名录内的企业参加本项目投标将被否决。 9.3招投标活动中各利害关系人和人民群众发现有强揽工程、恶意竟标等问题线索的，请及时进行举报。哈尔滨市招投标领域扫黑除恶专项斗争举报受理中心举报电话：0451-8469346、58699097；哈尔滨市住房和城乡建设局举报电话：0451-87383319；哈尔滨市建设工程招投标办公室举报电话：0451-57836118、84518544、83084533。 9.4本项目将按照《建筑工人实名制管理办法（试行）》（建市〔2019〕18号）文件要求，对项目管理人员及施工现场建筑工人进行实名制管理。 9.5根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》有关规定，潜在投标人或者其他利害关系人对本招标公告有异议的，应当在获取招标文件期间以书面形式向招标人提出，书面异议材料应由法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章，招标人将在收到异议之日起3日内作出答复。潜在投标人或者其他利害关系人捏造事实、伪造材料进行异议和恶意缠诉的，将严格按照国家及省市有关规定严肃处理，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。 10.联系方式 招 标 人：哈尔滨排水集团有限责任公司 地 址：哈尔滨市城乡路305号 联 系 人：王先生 电 话：0451-84312497 招标代理机构：黑龙江省招标公司 地 址：哈尔滨市开发区汉水路180号 联 系 人：王瑶 周岩青 电 话： 0451-82325335 电子邮件： 开户银行：招商银行股份有限公司哈尔滨开发区支行 账号：451902390110302 2019年7月24日 |
